范文无忧网2014年度造价员继续教育（市政工程） 考试
一、判断题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1、最高投标限价及其成果文件应当由招标人报工程所地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
2、国有资金投资的建设工程招标，招标人可以编制招标控制价。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
3、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
4、中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（以下简称16号部令），从2014年1月1日开始施行。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
5、根据《 建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013 ），采用成品预制混凝土构件时，构件成品价（包括模板、钢筋、混凝土等所有费用）应计入综合单价中。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
6、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），护坡按设计图示尺寸以体积计算。（ ） 本题得 0 分
正确
错误
显示答案
7、按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）规定，编制工程量清单时，道路工程沥青混凝土施工的封层不单列清单，列入沥青混凝土面层项目中考虑。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
8、根据《 建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）,由于市场物价波动影响合同价款的风险，应由承包人承担。（ ） 本题得 0 分
正确
错误
显示答案
9、根据《园林绿化工程工程量清单计量规范》（国标50858－2013），铺种草皮按设计图示尺寸以绿化投影面积计算。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
10、根据《 建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）,由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由发包人全部承担。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
11、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），桩基陆上工作平台搭拆属于措施项目。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
12、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），透层粘层封层应单列清单。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
13、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），土方工程挖土的体积按挖掘前的天然密实体积计算。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
14、按2013版工程量清单计价规范及各计算规范的规定，编制工程量清单时，污水处理厂的二沉池应执行《构筑物工程工程量计算规范》（GB 50860-2013）。（ ） 本题得 0 分
正确
错误
显示答案
15、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），同一工程项目的计量单位可不一样。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
16、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），橡胶支座按设计图示尺寸以面积计算。（ ） 本题得 0 分
正确
错误
显示答案
17、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），人行道块料铺设按设计图示尺寸以体积计算，扣除各类井、侧石、树池所占面积。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
18、根据《园林绿化工程工程量清单计量规范》（国标50858－2013），堆砌石假山按设计图示尺寸以体积计算。（ ） 本题得 0 分
正确
错误
显示答案
19、已标价工程量清单中没有适用的也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
20、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），道路基层设计截面为梯形时，应按其截面平均宽度计算面积。（ ） 本题得 0 分
正确
错误 显示答案
二、单选题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范的规定进行编制的，应在招标控制价公布后（ ）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。 本题得 1 分
A、3
B、5
C、10 参考答案： 5
试题解析： 显示
显示答案
2、发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在（ ）内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交承包人复核，承包人应在（ ）内将同意核对结论或不同意的说明提交工程造价咨询人。 本题得 1 分
A、28天、28天
B、14天、28天
C、14天、14天
D、28天、14天 参考答案： 28天、14天
试题解析： 显示
显示答案
3、发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的（ ）内未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的应视为发承包双方已认可该暂定结果。 本题得 1 分 A、7天
B、10天
C、14天
参考答案： 14天
试题解析： 显示
显示答案
4、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ），其余部份应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。 本题得 0 分
A、30%
B、50%
C、60% 参考答案： 60% 试题解析： 显示
显示答案
5、包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的（ ），不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的（ ）。 本题得 1 分
A、5%，10%
B、10%，30%
C、15%，30% 参考答案： 10%，30%
试题解析： 显示
显示答案
6、承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后（ ）内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提出诉讼。 本题得 1 分
A、15天
B、20天
C、1个月 参考答案： 1个月
试题解析： 显示
显示答案
7、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范规定进行编制的，应在招标控制价公布后（ ）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。
本题得 1 分
A、3
B、10
C、7
D、5 参考答案： 5 试题解析： 显示
显示答案
8、按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）的规定，编制工程量清单时，关于预制混凝土构件的模板费用，以下说法最正确的是（ ）。 本题得 0 分 A、列入分部分项工程费 B、可根据工程实际，列入分部分项工程费或措施项目费
C、列入其他项目费
D、列入措施项目费 参考答案：列入分部分项工程费 试题解析： 显示
显示答案
9、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（ ）负责。 本题得 1 分 A、招标人
B、招标监督机构
C、招标代理机构
D、投标人 参考答案：招标人 试题解析： 显示
显示答案
10、招标工程承包人的报价浮动率可按下列（ ）公式计算。 本题得 1 分
A、承包人报价浮动率L=（招标控制价/中标价—1）×100%
B、承包人报价浮动率L=（1—中标价/预算价）×100%
C、承包人报价浮动率L=（1 中标价/招标控制价）×100%
D、承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%
显示答案
11、根据《 建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500—2013 ） ，若合同未约定，当工程量清单项目的清单工程量偏差在（ ）以内时，其综合单价不作调整，执行清单工有的综合单价。 本题得 0 分 A、0.15 B、0.2
C、0.1
D、0.05 参考答案： 0.15 试题解析： 显示
显示答案
12、根据《 建设工程工程量清单计价规范》 （GB 50500—2013 ） ，招标工程量清单的准确性的完整性应由（ ）负责． 本题得 1 分
A、投标人
B、招标人
C、招标人的上级部门
D、招标人指定的招标代理机构
显示答案
13、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），混凝土支墩的计量单位为（ ）。 本题得 1 分
A、m
B、t
C、m³
D、m²
显示答案
14、根据《 建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500—2013 ） ，实行工程量清单计价的工程， 应采用的合同类型是（ ）。 本题得 1 分
A、总价合同
B、成本加酬金合同
C、固定总价合同
D、单价合同
显示答案
15、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）的发布时间和实施时间分别是（ ）。 本题得 0 分
A、2013年3月25日和2013年5月1日
B、2012年12月25日和2013年7月1日
C、2012年12月25日和2013年5月1日
D、2013年3月25日和2013年7月1日 参考答案： 2012年12月25日和2013年7月1日
试题解析： 显示
显示答案
16、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），关于路床（槽）整形的计算规则正确的是（ ）。 本题得 0 分
A、按设计道路底基层图示尺寸以面积计算，扣除各类井所占面积 B、按设计道路顶基层图示尺寸以面积计算，扣除各类井所占面积
C、按设计道路顶基层图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积
D、按设计道路底基层图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积 参考答案：按设计道路底基层图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积 试题解析： 显示
显示答案
17、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），三类土的放坡起点为（ ）。 本题得 1 分
A、1.2m
B、2.0m
C、1.8m
D、1.5m
显示答案
18、根据《 建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500－2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（ ）。 本题得 1 分
A、同一招标工程的项目编码不能重复
B、暂估价是用于施工中可能发生工程变更时的工程价款调整的费用
C、所有清单项目的工程量都应以实际施工的工程量为准
D、措施项目都应该以“项”为计量单位
显示答案
19、根据《 建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500—2013），因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（ ）。 本题得 1 分
A、工程本身的损害
B、工程所需的修复费用
C、发包方现场的人员伤亡
D、承包人的施工机械损坏
显示答案
20、按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）的规定，编制工程量清单时，关于现浇混凝土构件的模板费用，以下说法最正确的是（ ）。 本题得 1 分
A、列入分部分项工程费
B、可根据工程实际，列入分部分项工程费或措施项目费
C、列入其他项目费
D、列入措施项目费
显示答案
三、多选题 (本大题共20小题，每小题3分，共60分)
1、投标人必须按招标工程量清单填报价格，（ ）必须与招标工程量清单一致。 本题得 3 分
A、项目编码、项目名称
B、工程量
C、计量单位
D、项目特征 参考答案：项目编码、项目名称,工程量,计量单位,项目特征,
试题解析： 显示
显示答案 2、发承包双方在确定合同价款时，应当考虑（
）对合同价款的影响。 本题得 3
分
A、施工组织变更
B、设计变更
C、生产要素价格变化 D、市场环境
参考答案：生产要素价格变化,市场环境,
试题解析： 显示
显示答案 3
、以下（ ）是编制和复核工程竣工结算的依据。 本题得
3 分
A、工程合同
B、现场签证
C、设计图纸
D、投标文件 参考答案：工程合同,现场签证,设计图纸,投标文件,
试题解析： 显示
显示答案 4
、发包人要求赔偿时，可以选择（ ）方式获得赔偿。 本题得 3
分
A、延长质量缺陷修复期限
B、
C、要求承包人按合同的约定支付违约金
D、要求承包人支付实际发生的额外费用 参考答案：延长质量缺陷修复期限,要求承包人按合同的约定支付违约金,要求承包人支付实际发生的额外费用,
试题解析： 显示
显示答案
5、分部分项工程项目清单必须载明（ ）。 本题得
3 分
A、项目编码
B、计量单位和工程量
C、项目特征
D、项目名称
参考答案：项目编码,计量单位和工程量,项目特征,项目名称,
试题解析： 显示
显示答案
6、招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以
及各单位工程的（ ）。 本题得 3 分
A、分部分项工程费
B、规费和税金
C、其他项目费
D、措施项目费 参考答案：分部分项工程费,规费和税金,其他项目费,措施项目费,
试题解析： 显示
显示答案
7、根据《 建设工程工程量清单计价规范》 （GB 50500—2013 ） ，关于招
标控制价的说法，正确的有（ ）。 本题得
3 分
A、招标控制价是对招标工程项目规定的最高工程造价
B、招标控制价超过批准的概算时，招标人应报其报原概算审批部门审核
C、国有或非国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价 D、招标控制价应在招标文件中公布，在招标过程中不应上调，但可适当下浮
E、投标人的投标报价高于招标控制价时，其投标应按废标处理
显示答案 8
、招标工程量清单应由（ ）组成。 本题得
0 分
A、分部分项工程项目清单
B、措施项目清单
C、风险项目清单
D、其他项目清单
E、规费和税金项目清单 参考答案：分部分项工程项目清单,措施项目清单,其他项目清单,规费和税金项目清单, 试题解析： 显示
显示答案
9、根据《建设工程工程量清单计价规范》（国标50500－2013），关于投标
人投标报价编制的说法，正确的有（ ）。 本题得 3
分
A、投标报价应以投标人的企业定额为编制依据
B、投标人报价应以投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本 C
、投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，报价时应以项目特征为准
D、招标文件中要求的由投标人承担的风险费用，投标人应当在综合单价中予以考虑
E、投标人可以根据项目的复杂程度调整招标清单中的暂列金额的大小 显示答案
10、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），交通管理
设施清单中按设计图示数量计算的有（ ）。 本题得
0 分
A、标杆
B、标线
C、值警亭
D、信号灯
E、减速垄
参考答案：标杆,值警亭,信号灯,
试题解析： 显示
显示答案
11、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）适用于建设工程（ ）
阶段的计价活动。 本题得 0
分 A
、设计 B
、规划 C
、发承包
D、实施
E、决策
参考答案：发承包,实施,
试题解析： 显示
显示答案
12、属于混凝土承台必须描述的项目特征有（
）。 本题得 0
分 A
、混凝土标号 B
、浇捣
C、石料规格
D、养护
E、承台尺寸
参考答案：混凝土标号,石料规格,
试题解析： 显示
显示答案
13、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），人行道块
料铺设清单包括的工程内容有（ ）。 本题得 0 分
A、基础、垫层铺筑
B、整形碾压
C、块料铺设
D、路缘石
E、基座 参考答案：基础、垫层铺筑,块料铺设,
试题解析： 显示
显示答案
14、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），管道铺设清单包括的工程内容有（ ）。
本题得 0 分
A、管道土方
B、基础铺筑
C、管道接口
D、警示带铺设
E、管道铺设 参考答案：基础铺筑,管道接口,管道铺设,
试题解析： 显示
显示答案
15、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由发包人承担的有哪些（
）。 本题得 3 分
A、合同工程本身的损害
B、承包人人员伤亡
C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失
D、承包人应发包人要求留在现场的必要的管理人员及保卫人员的费用
E、运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害
显示答案
16、由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承担的有（ ）。 本题得 3 分
A、国家法律、法规、规章和政策发生变化
B、省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格
C、由于承包人原因造成施工费用增加
D、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整
E、由于市场物价波动引起材料价格调整
显示答案
17、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013），拆除工程清单中按延长米计算的项目有（ ）。 本题得 3 分
A、拆除路面
B、拆除管道
C、拆除基层
D、拆除路缘石
E、拆除井
显示答案
18、根据2013版国家工程量清单计价规范，以下说法错误的是（ ） 本题得 0 分
A、地铁工程按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）编制清单
B、污水处理厂地下池类构筑物按《市政工程工程量清单计算规范》（GB508
57-201
C、路基挖树兜项目按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）编制清
D、市政路基爆破工程按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）编制 参考答案：地铁工程按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）编制清单,路基挖树兜项目按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）编制清,市政路基爆破工程按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）编制,
试题解析： 显示 显示答案
19、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013
），路基处理清单项目中按设计图示尺寸以体积计算的有（ ）。 本题得
3 分
A、袋装砂井
B、掺石灰
C、抛石挤淤
D、强夯地基
E、掺石
显示答案
20、根据《市政工程工程量清单计量规范》（国标50857－2013）,泥浆护壁成孔灌注桩清单包括的工程内容有（ ）。 本题得 0 分
A、工作平台搭拆
B、护筒埋设
C、桩机竖拆
D、成孔
E、钢筋笼 参考答案：工作平台搭拆,护筒埋设,成孔,
试题解析： 显示
显示答案
一、判断题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》措施项目中，不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位。（ ） 本题得 0 分
正确
错误
参考答案：错误
试题解析： 显示
显示答案
2、计价规范附录中，“项目特征”与“工程内容”是两个不同性质的规定。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
3、平整场地的工程量按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算（ ） 本题得 0 分 正确
错误 参考答案：正确 试题解析： 显示
显示答案
4、挖方出现流砂、淤泥，或现浇构件中固定位置的支撑钢筋，如设计未明确，在编制工程量清单时，其工程数量可为暂估量，结算时根据实际情况由发包人与承包人双方现场签证确认工程量。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
5、材料价差不能作为计算间接费等费用的基础。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
6、《计价规范》规定挖基础土方工程量按设计图示尺寸以基础底面积乘以挖土深度计算（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
7、税金具有法定性和强制性，应全额计取，不得优惠。（ ） 本题得 1 分 正确
错误
显示答案
8、外脚手架、单排脚手架、装饰脚手架和里脚手架，均按水平投影面积以平方米计算。（ ） 本题得 0 分
正确
错误 参考答案：错误 试题解析： 显示
显示答案
9、直接工程费简称直接费。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
10、工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目，其相关综合单价由发包人提出，经业主或监理工程师确认后作为结算的依据（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
11、机械台班使用费中的第一类费用亦称可变费用。（ ） 本题得 0 分
正确
错误 参考答案：错误 试题解析： 显示
显示答案
12、在建设工程工程量清单计价模式中，分部分项工程量清单项目的综合单价由投标人自主报价，并为此承担风险.（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
13、编制工程量清单出现附录中为包括的项目，编制人应做补充。（ ） 本题得 0 分
正确
错误
显示答案
14、措施项目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
15、最高投标限价及其成果文件应当由招标人报工程所地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
16、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
17、承包人发现招标工程量清单任一项目的特征描述不符且该变化引起该项
目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
18、国有资金投资建筑工程的发包方、应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
19、中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（以下简称16号部令），从2014年1月1日开始施行。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
20、发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后7天内不予核实，不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为承包人的竣工结算款支付申请已被发包人认可。（ ） 本题得 1 分
正确
错误 显示答案
二、单选题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1、分部分项工程量清单项目编码为[1**********]1，该项目为（ ）工程项目。 本题得 1 分
A、安装工程
B、建筑工程
C、装饰装修工程
D、市政工程
显示答案
2、根据我省清单计价法的规定，（ ）不属于措施项目费的内容。 本题得 1 分
A、临时设施费
B、低值易耗品摊销费
C、环境保护费
D、脚手架费
显示答案
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》规定，预制混凝土模板及支架工程内容纳入以下哪个项目中。（ ） 本题得 0 分
A、预制混凝土构件或预制混凝土模板均可
B、预制混凝土模板
C、预制混凝土构件
D、以上均不是 参考答案：预制混凝土构件 试题解析： 显示
显示答案
4、工程量清单应由（ ）编制。 本题得 1 分
A、招标投标管理办公室
B、具有编制招标文件能力的投标人
C、具有编制招标文件能力的招标人
D、具有编制能力的招标人和投标人
显示答案
5、编制分部分项工程量清单时，对于项目特征和工程内容不同的，（ ）相应的分部分项工程量清单项目。 本题得 1 分
A、由清单计价人自主编制
B、不分别编制
C、由清单编制人自主编制
D、应分别编制
显示答案
6、工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ ）。 本题得 1 分
A、计价依据统一
B、项目名称统一
C、项目编码统一
D、工程量清单计算规则统一
显示答案
7、根据我省清单计价法的规定，（ ）不属于措施项目费的内容。 本题得 1 分
A、临时设施费
B、低值易耗品摊销费
C、环境保护费
D、脚手架费
显示答案
8、工程量清单是工程报价的依据，工程招标时是（ ）的组成部分。 本题得 1 分
A、投标文件
B、工程标底
C、工程报价
D、招标文件
显示答案
9、（ ）是控制工程造价最有效的手段。 本题得 1 分
A、实施工程造价全过程控制
B、招标竞价
C、采用先进技术
D、技术与经济相结合
显示答案
10、工程造价咨询业的首要功能（ ）。 本题得 1 分
A、联系功能
B、引导功能
C、服务功能
D、审核功能
显示答案
11、其他项目清单应根据拟建工程具体情况编制，参照其他项目一览表的内容列项。若 出现表中未列的项目，编制人可以补充。工程投标时，投标人调整补充其他项目必须在（ ）注明。 本题得 1 分
A、施工合同
B、工程签证
C、招标文件
D、投标文件
显示答案
12、《消耗量定额》中“主墙”是指结构厚度（ ）的各类墙体。 本题得 1 分
A、
B、≤120
C、≤100
D、>120
显示答案
13、工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ ）费用中考虑。 本题得 1 分
A、预留金
B、零星工程项目费
C、分部分项工程费
D、措施项目费
显示答案
14、我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ ）。 本题得 1 分
A、实行工程量清单计价
B、企业自主报价，国家定额只作参考
C、加强政府对工程造价的管理
D、建立以市场形成价格为主的价格机制
显示答案
15、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范的规定进行编制的，应在招标控制价公布后（ ）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。 本题得 1 分
A、3
B、5
C、10
显示答案
16、发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在（ ）内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交承包人复核，承包人应在（ ）内将同意核对结论或不同意的说明提交工程造价咨询人。 本题得 1 分
A、14天、14天
B、28天、14天
C、28天、28天
D、14天、28天
显示答案
17、招标人应根据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（ ）%，应在招标文件中明示增加赶工费用。 本题得 0 分
A、10%
B、20%
C、30% 参考答案： 20% 试题解析： 显示
显示答案
18、发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的（ ）内未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的应视为发承包双方已认可该暂定结果。 本题得 1 分
A、7天
B、10天
C、14天
显示答案
19、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ），其余部份应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。 本题得 0 分 A、30%
B、50%
C、60%
参考答案： 60%
试题解析： 显示
显示答案
20、包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的（ ），不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的（ ）。 本题得 1 分
A、5%，10%
B、10%，30%
C、15%，30% 显示答案
三、多选题 (本大题共20小题，每小题3分，共60分)
1、关于工程量清单的作用，下列表述正确的是（ ）。 本题得 3 分
A、工程量清单是建设工程计价的依据
B、工程量清单是制定《计价规范》的依据
C、工程量清单是调整工程价款、处理工程索赔的依据
D、工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础
E、工程量清单是工程付款和结算的依据 显示答案
2、清单计价法的分部分项工程费包括（ ）。 本题得 0 分
A、规费
B、材料费
C、人工费
D、措施项目费
E、机械费
参考答案：材料费,人工费,机械费,
试题解析： 显示
显示答案
3、我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（
）。 本题得 3 分
A
、税金
B、环境保护费
C、现场安全文明施工措施
D、劳动保险费
E、工程定额测定费
显示答案
4、关于工程量清单计价的规定，以下说法正确的是（
）。 本题得 0 分
A、编制标底和报价时，其计价的依据不同
B
、工程量清单计价时，所用到的单价均为综合单价
C、投标报价时，投标人对业主提供的措施项目清单可根据情况选择性报价
D、报价不得低于社会平均成本
E、安全施工费、规费、税金必须计价且不得不优惠和变更 参考答案：编制标底和报价时，其计价的依据不同,工程量清单计价时，所用到的单价均为综合单价,投标报价时，投标人对业主提供的措施项目清单可根据情况选择性报价,安全施工费、规费、税金必须计价且不得不优惠和变更,
试题解析： 显示
显示答案
5、根据《建设工程工程量清单计价规范》的要求，综合单价包括（ ）。 本题得 0 分
A、人工费
B、材料费
C、机械使用费
D、间接费
E、税金 参考答案：人工费,材料费,机械使用费,
试题解析： 显示
显示答案
6、在工程量清单计价中，分部分项工程量清单项目特征必须描述的是（ ）。
本题得 3 分
A
、涉及施工方案的 B
、涉及结构要求的
C、涉及当地材料价格的
D、涉及材质要求的
E、涉及难易程度的
显示答案
7、下列费用中属于规费的是（ ）。
本题得 0 分
A、劳动保险费
B
、失业保险费
C、养老保险费
D、危险作业意外伤害保险费
E、医疗保险费 参考答案：失业保险费,养老保险费,危险作业意外伤害保险费,医疗保险费,
试题解析： 显示
显示答案 8、我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金
构成。其中直接工程费包括（ ） 本题得
3 分
A、其他直接费
B、施工机械使用费
C、人工费和材料费
D、企业管理费
E、临时设施费和现场管理体费
显示答案 9
、编制工程量清单的依据有（ ）。 本题得
3 分
A、招标文件
B、《建设工程工程量清单计价规范》
C、相关价格信息
D、施工图纸
E、地勘报告
显示答案 10、工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用，
通常包括（ ）。 本题得 3 分
A、其他费用
B、非实体项目费用
C、税金
D、实体项目费用
E、开办费用
显示答案
11、建筑安装工程税金通常包括（ ）。 本题得 3 分
A、城市维护建设税
B、印花税
C、营业税
D、车辆使用税
E、教育费附加
显示答案
12、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（ ）。 本题得 3 分
A、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价
C、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
D、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制
E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 显示答案
13、根据工程造价的特点，工程造价具有（ ）计价特点 本题得 0 分
A、兼容性
B、大额性
C、单件性
D、组合性
E、多次性
显示答案
14、发承包双方在确定合同价款时，应当考虑（ ）对合同价款的影响。 本题得 3 分
A、生产要素价格变化
B、市场环境
C、施工组织变更
D、设计变更
显示答案
15、以下（ ）是编制和复核工程竣工结算的依据。 本题得 0 分
A、设计图纸
B、投标文件
C、工程合同
D、现场签证 参考答案：设计图纸,投标文件,工程合同,现场签证,
试题解析： 显示
显示答案
16、其他项目清单应按照（ ）内容列项。 本题得 3 分
A、计日工
B、暂估价
C、暂列金额
D、总承包服务费
显示答案
17、投标报价应当依据（ ）等编制。 本题得 0 分
A、企业定额
B、工程计价有关规定
C、工程量清单
D、市场价格信息 参考答案：企业定额,工程计价有关规定,工程量清单,市场价格信息,
试题解析： 显示
显示答案 18
、发包人要求赔偿时，可以选择（ ）方式获得赔偿。 本题得
3 分
A、要求承包人按合同的约定支付违约金
B、要求承包人支付实际发生的额外费用
C、延长质量缺陷修复期限
D、
显示答案
19、分部分项工程项目清单必须载明（ ）。 本题得 3 分
A、项目特征
B、项目名称
C、项目编码
D、计量单位和工程量
显示答案
20、招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的（ ）。 本题得 0 分
A、其他项目费
B、措施项目费
C、分部分项工程费
D、规费和税金 参考答案：其他项目费,措施项目费,分部分项工程费,规费和税金,
试题解析： 显示
一、判断题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》措施项目中，不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
2、计价规范附录中，“项目特征”与“工程内容”是两个不同性质的规定。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
3、材料预算价格的运杂费中已包括了材料的二次搬运费。（ ） 本题得 1 分 正确
错误
显示答案
4、平整场地的工程量按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算（ ） 本题得 1 分 正确
错误
显示答案
5、挖方出现流砂、淤泥，或现浇构件中固定位置的支撑钢筋，如设计未明确，在编制工程量清单时，其工程数量可为暂估量，结算时根据实际情况由发包人与承包人双方现场签证确认工程量。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
6、材料价差不能作为计算间接费等费用的基础。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
7、《计价规范》规定挖基础土方工程量按设计图示尺寸以基础底面积乘以挖土深度计算（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
8、税金具有法定性和强制性，应全额计取，不得优惠。（ ） 本题得 1 分 正确
错误
显示答案
9、外脚手架、单排脚手架、装饰脚手架和里脚手架，均按水平投影面积以平方米计算。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
10、直接工程费简称直接费。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
11、工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目，其相关综合单价由发包人提出，经业主或监理工程师确认后作为结算的依据（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
12、机械台班使用费中的第一类费用亦称可变费用。（ ） 本题得 1 分 正确
错误
显示答案
13、材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的费用，不包括周转使用材
料的摊销费用。（ ） 本题得 0 分
正确
错误 参考答案：错误 试题解析： 显示
显示答案
14、措施项目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
15、最高投标限价及其成果文件应当由招标人报工程所地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
16、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
17、承包人发现招标工程量清单任一项目的特征描述不符且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
18、国有资金投资建筑工程的发包方、应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
19、中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（以下简称16号部令），从2014年1月1日开始施行。（ ） 本题得 1 分
正确
错误 参考答案：错误 试题解析： 显示
显示答案
20、发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后7天内不予核实，不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为承包人的竣工结算款支付申请已被发包人认可。（ ） 本题得 1 分
正确
错误
显示答案
二、单选题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1、分部分项工程量清单项目编码为[1**********]1，该项目为（ ）工程项目。 本题得 1 分
A、装饰装修工程
B、市政工程
C、安装工程
D、建筑工程
显示答案
2、根据我省清单计价法的规定，（ ）不属于措施项目费的内容。 本题得 1 分
A、环境保护费
B、脚手架费
C、临时设施费
D、低值易耗品摊销费
显示答案
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》规定，预制混凝土模板及支架工程内容纳入以下哪个项目中。（ ） 本题得 1 分
A、预制混凝土构件
B、以上均不是
C、预制混凝土构件或预制混凝土模板均可
D、预制混凝土模板
显示答案
4、工程量清单应由（ ）编制。 本题得 1 分
A、具有编制招标文件能力的招标人
B、具有编制能力的招标人和投标人
C、招标投标管理办公室
D、具有编制招标文件能力的投标人
显示答案
5、编制分部分项工程量清单时，对于项目特征和工程内容不同的，（ ）相应的分部分项工程量清单项目。 本题得 1 分
A、由清单编制人自主编制
B、应分别编制
C、由清单计价人自主编制
D、不分别编制
显示答案
6、工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ ）。 本题得 1 分
A、项目编码统一
B、工程量清单计算规则统一
C、计价依据统一
D、项目名称统一
显示答案
7、（ ）是控制工程造价最有效的手段。 本题得 1 分
A、采用先进技术
B、技术与经济相结合
C、实施工程造价全过程控制
D、招标竞价
显示答案
8、工程造价咨询业的首要功能（ ）。 本题得 1 分
A、服务功能
B、审核功能
C、联系功能
D、引导功能
显示答案
9、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在分部分项工程量清单项目特征描述中，混凝土强度等级C20属于（ ）。 本题得 1 分
A、必须描述的内容
B、不必描述的内容
C、简要描述的内容
D、可不详细描述的内容
显示答案
10、其他项目清单应根据拟建工程具体情况编制，参照其他项目一览表的内容列项。若 出现表中未列的项目，编制人可以补充。工程投标时，投标人调整补充其他项目必须在（ ）注明。 本题得 1 分
A、招标文件
B、投标文件
C、施工合同
D、工程签证
显示答案
11、《消耗量定额》中“主墙”是指结构厚度（ ）的各类墙体。 本题得 0 分
A、≤100
B、>120
C、
D、≤120 参考答案： >120 试题解析： 显示
显示答案
12、我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ ）。 本题得 1 分 A、加强政府对工程造价的管理 B、建立以市场形成价格为主的价格机制 C、实行工程量清单计价
D、企业自主报价，国家定额只作参考
显示答案
13、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》规定，现浇混凝土模板及支架工程内容纳入以下哪个项目中。（ ） 本题得 0 分 A、现浇混凝土 B、以上均不是 C、现浇混凝土或现浇混凝土模板均可
D、现浇混凝土模板
显示答案
14、对工程量清单概念表述不正确的是（ ）。 本题得 1 分
A、工程量清单是包括工程数量的明细清单
B、工程量清单是招标文件的组成部分
C、工程量清单由招标人提供
D、工程量清单也包括工程数量相应的单价
显示答案
15、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范的规定进行编制的，应在招标控制价公布后（ ）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。 本题得 1 分
A、3
B、5
C、10
显示答案
16、发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在（ ）内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交承包人复核，承包人应在（ ）内将同意核对结论或不同意的说明提交工程造价咨询人。 本题得 1 分
A、28天、28天
B、14天、28天
C、14天、14天
D、28天、14天
显示答案
17、发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的（ ）
内未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的应视为发承包双方已认可该暂定结果。 本题得 1 分
A、7天
B、10天
C、14天
显示答案
18、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ），其余部份应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。 本题得 1 分
A、30%
B、50%
C、60%
显示答案
19、包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的（ ），不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的（ ）。 本题得 1 分
A、5%，10%
B、10%，30%
C、15%，30%
显示答案
20、承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后（ ）内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提出诉讼。 本题得 1 分
A、15天
B、20天
C、1个月 显示答案
三、多选题 (本大题共20小题，每小题3分，共60分)
1、关于建筑工程的混凝土及钢筋混凝土清单工程量计算，下列正确的论述有（ ）。 本题得 0 分
A、现浇钢筋混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算
B、预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算
C、现浇钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算
D、现浇钢筋混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算
E、现浇混凝土散水按设计图示尺寸以体积计算 参考答案：现浇钢筋混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算,预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算,现浇钢筋混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算,
试题解析： 显示
显示答案
2、《建设工程工程量清单计价规范》中的“四统一”是指除项目编码统一外，
还包括（ ）统一。 本题得 3
分
A、计量单位
B、项目工程量
C、项目特征
D、项目名称
E、工程量计算规则
显示答案